合作协议书合同免费 合作协议书 三人(汇总六篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

合作协议书合同免费 合作协议书 三人篇一

甲方：______________

乙方：______________

甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方作为“__________”的策划推广（包括广告创意、设计、制作、发布代理，以及营销、招商、推广的计划、策略、提案）事宜，达成如下一致协议：

一、合作范围

甲方委托乙方作为“__________”（以下简称“项目”）的策划推广，全权负责本项目的广告创意、设计、制作、发布代理，以及营销、招商、推广的计划、策略、提案等合作事宜。

二、合作期限

委托期为________年____月____日至________年____月____日。本协议合作期限届满前一个月，经协商同意，双方可续签合作协议。

三、广告投放总额

本协议合作期间，本项目广告投放总额不低于__________万元人民币。

四、工作内容

1、宣传推广的总体策划思路及具体广告操作方案；

2、各阶段的媒介策略和具体排期计划、媒介预算建议；

3、报纸广告、画册、宣传单张、展板、户外广告等创意、撰文、设计、输出、印刷、制作、发布等事宜；

4、影视广告：创意、撰文、设计、制作、发布；

5、广播广告：创意、撰文、制作、发布；

6、公关促销活动的策划和组织；

7、针对目标消费群进行适当的市场调查；

8、营销、招商、推广的计划、策略、提案；

9、媒介发布的监控、统计、评估。

五、广告运作规则

1。严格按照规范的广告策划流程进行。策划流程的基本顺序如下：签约立项——支付月费——制定策略——创意构成——广告表现——客户审定——正稿制作——正稿确认——支付发布费——广告发布——财务结算——效果跟踪——意见反馈等。签约后项目即进入具体操作阶段，由乙方提供总体策划案，经甲方修改、审定、签字确认后，由双方按照总体策划方案，严格贯彻落实到每一个分项目的实施过程中，并按照经甲方签字确认的媒介计划分步实施。

2。各分项目将围绕第一款所述基本流程进行，各分项的具体操作程序如下：a。乙方依本协议所附的《设计、制作、发布等收费标准》向甲方提交正式的分项报价单；b。甲方审定乙方提交的分项报价单，如无异议，则签字盖章认可，并签署正式的分项合同；c。乙方依据彼此签字盖章的分项合同，开始实际性的工作。

六、双方责任与权力

甲方的责任和权力：

1、双方合作期间，甲方应积极配合乙方，及时提供乙方所需的各类图片和文字资料，并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责，如因甲方提供的资料而引起法律纠纷，其相关的一切责任由甲方负责，乙方不承担由此产生的直接责任或连带责任。

2、甲方有权及时地对乙方所提交的策划思路、广告方案、设计稿和其他书面工作文件以书面形式提出修改意见和建议，乙方据此进行修改、调整，直至甲方签字认可方可定稿。但甲方应尊重乙方的专业知识和经验，并应考虑乙方工作周期等因素，在乙方提交有关文件后，应及时、完整地以书面形式提出明确的意见，以便乙方有足够时间保质保量完成各项业务。甲方应指定一位全权代表与乙方沟通，以避免多头决策而导致工作质量、效率下降。

3、若签字定稿后，甲方再次提出修改，由此而产生的一切相关费用应由甲方承担。若因甲方资料提供、审稿、定稿以及再次修改等方面因素所造成的工作延误，乙方不承担相关责任与损失。乙方根据甲方签字稿输出菲林及其他费用发生以后，若甲方还要再次提出修改要求，乙方根据修改稿重出菲林及其他所发生的费用由甲方承担。

4、双方合作期间，甲方有权对某些双方分歧较大之项目进行修改、调整。

5、甲方应按照本协议规定及时付款，以保证项目的正常进行。

6、甲方在提出各种正式建议与意见时，应采用包括传真在内的书面方式，以增进沟通之效率，及未来之查证。

7、合作期内，甲方在事先未征得乙方同意的情况下，不得另行委托其他公司进行设计、制作、发布等广告、策划合作事宜，否则视为违约。

乙方的责任和权力：

1、乙方承接甲方广告业务，应尽职尽责为甲方服务，按时、按质、按量完成甲方委托的各项策划、设计、制作和代理业务，并为甲方资料保密。

2、乙方应主动提前向甲方索要各类工作所需的相关资料，并按甲方确认之正稿进行设计/输出/印刷/制作/发布等业务。若因乙方工作缘故导致成品与甲方确认之正稿不一致，从而致使甲方受损，乙方应赔偿给甲方相应的损失。

3、乙方所有策划方案及相关建议文案应以书面形式向甲方汇报。

4、乙方需与甲方保持紧密联系，经常与甲方交流与沟通。

5、若甲方未能按本协议和各分项合同规定的时间内付讫有关款项，乙方保留暂停策划、设计、制作、发布等相关工作的权利，乙方不承担由此产生的经济损失和责任。

6、如因甲方未按照本协议和各分项合同规定的时间内付款而导致撤版或罚款等经济损失，由甲方承担。如因乙方原因不能按照双方确认的计划发布，由此导致甲方的直接经济损失，由乙方承担，不可抗力因素除外。

七、收费条例

1、收费范围与标准：

a。定金：为确保合同执行的规范化，乙方预先收取甲方定金______万元，定金可在合作期结束时抵冲甲方应付款。若甲方在合作期中途单方面中止本协议的执行，此项定金转为甲方支付乙方的违约金。

b。策划费：甲方应在合作期内每月向乙方支付服务费__________元；

c。设计、制作、发布等费用：见附件《设计、制作、发布等收费标准》；

d。合作期甲方支付了月服务费，则乙方负责发布的报纸、杂志广告不另收设计费，电视、电台广告不另收脚本创意费，营销、招商、推广的计划、策略、提案不另收方案创作费；

e。外地操作费：乙方因甲方策划推广工作需要而发生长沙市区外操作费用，如交通费、食宿费、补助费等，乙方按照甲方部门经理级差旅标准和程序，提交实际费用单据，甲方予以据实报销。

2、结算方式与时间：

a。定金：本协议书签定后，甲方在3个工作日内汇至乙方帐户。

b。策划费：按月支付，每月____日前汇至乙方帐户，月策划费为______元。

c。媒介发布费与代理佣金：任何由乙方与媒介进行结算的广告、杂志等发布工作，乙方不承担垫付的责任。甲方应严格按照甲、乙双方确认的投放计划及媒体预订情况，在实际发布日期前____日内将款项汇至乙方帐户。

d。策划、创意、设计费：如双方不是月服务费制，而是单项付费制，甲方应在分项报价单得到正式认可并签定合同后____日内，将合同款的50%付至乙方帐户；在正稿签字确认后____日内，将合同款的50%付至乙方的帐户，最后移交成品或设计稿件。如双方是月服务费制，则乙方此项费用全免。

e。其他费用：乙方按期提供有关费用的结算单向甲方收取款项，如：差旅费、市场调研费、媒介监测费等，甲方应在收到结算单____日内审核无误后付款，如有异议，应及时知会乙方。

八、知识产权

本合同所完成之成品或所确认之设计稿件，在所有款项结清后，其所有权归属甲方所有。在所有权归甲方后，乙方仍有权未经甲方同意，用所设计之作品参与公益、专业、行业或各类组织机构的竞赛评比活动。但乙方不得用于除此之外的其他目的与事项。

九、违约责任

1。乙方的有关报价资料若未经甲方签字认可，乙方就进行单独成品制作或媒介发布，均视为乙方违约，因此而产生的费用甲方不作任何补偿。

2。乙方除自然力、政府等不可抗力之因素外，应按本协议或各分项合同约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约，甲方有权单方面终止执行本协议或各分项合同，及对乙方进行直接经济损失索赔。

3。各分项合同经双方签字盖章后，非因乙方原因，甲方中途终止执行合同的部分或全部内容，乙方有权书面通知甲方及时纠正，如甲方不能在通知的时间内纠正，则视为甲方违约，由此给乙方造成的一切经济损失由甲方承担，乙方有权终止执行本协议和有关部门分项合同。

4。如甲方未能按本协议或各分项合同约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给甲方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作的权力。

5。滞纳金：如甲方逾期____日仍未付款，则须自本协议或各分项合同约定的付款时间算起，每日按拖欠款金额的3‰向乙方支付滞纳金；如经甲乙双方协商同意后决定工作推迟，则收款时间相应顺延。

十、中止合作的条件

任何一方违反本协议或各分项目合同各项规定的，对方有权书面通知对方予以及时纠正；如一方不能及时纠正，则另一方有权中止本协议或各分项合同的执行。

十一、甲乙双方可在协商一致情形下，以附件形式补充其他条款。

十二、本协议与附件未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可提交长沙市仲裁委员会仲裁。

十三、本协议连同附件一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

十四、本协议之附件资料：《设计、制作、发布等收费标准》。

十五、本协议自双方签约日期起生效。

甲方：乙方：

法人代表（盖章）：法人代表（盖章）：

法人代表委托人：法人代表委托人：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

传真号：传真号：

开户名称：开户名称：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮编：邮编：

签定日期：________年____月____日

合作协议书合同免费 合作协议书 三人篇二

甲方： ___________________（以下简称甲方）

乙方： ___________________（以下简称乙方）

本协议之制定目的在于保护基于完全自愿而签订该协议的签约双方之利益。

1.甲方权利及义务

甲方有权要求乙方按照演出要求作出适当的配合，包括但不限于以下内容：|表演时间|表演时长|表演造型|艺员配合|等项目。

在甲方认为有适当必要的情形下需要乙方进行事先彩排或预演，乙方应予以配合。

甲方应向乙方提供适当的配合，一般包括以下内容：|服装|道具|车马使用|餐饮|；有另行议定者不在此限。

甲方应按照相关法律法规规定保护乙方的正当权益。

2.乙方权利及义务

乙方在达成甲方要求的表演目标后，有权获得本协议商定的报酬。

乙方有权援引适当法律及法规条文拒绝不适当的表演内容，且该拒绝事项不在违约之列。

乙方应不得耽误甲方所制定的与乙方相关的工作进度并应积极配合。

乙方应按照甲方要求完成表演，包括但不限于以下内容：|动作|力度|协调|音准|音高|等具体内容和|感情处理|投入程度|等抽象内容。

3.争议处理及违约责任

甲乙双方如就合同发生争议，可以诉诸签约所在地具管辖权的人民法院进行管辖；或诉诸仲裁机构进行仲裁。

违约方承担因违约而造成的损失金额之双倍作为违约金金额。

4.附加条款

_______________________________________________________

5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

甲方：___________________乙方：___________________

地址：___________________地址：___________________

电话：___________________电话：___________________

合作协议书合同免费 合作协议书 三人篇三

甲方： 身份证号码：

地址： 联系方式：

乙方：四川省都江堰高科技交通能源开发建设有限公司

地址：

根据《合同法》及相关法律规定，本着互惠共盈的原则，经甲、乙双方友好协商，现就共同收购、经营电站事宜达成如下协议，以资共同信守。

1、 乐山大渡河官帽水电站，装机容量34000kvⅹ3。

2、 金峨水电站，装机容量7.5万千瓦。

3、 其它。

1、由甲方负责出资18亿元人民币（大写：壹拾捌亿元）做为收购第一条“1、2”款电站项目的收购资金。此18亿元仅为初步拟定价，实际交易价以收购时达成的正式交易协议为准。再收购其它电站时，双方另行协商出资价款。

2、由乙方负责上述电站项目收购的前期联系、具体运作及手续办理。

3、此协议签订后七日内，甲方应先向乙方指定帐户转入资金3亿元，此资金做为收购电站前期的运作资金，甲方负责监督此资金的使用。

4、在乙方与被收购方达成收购协议后三日内，甲方应按收购协议约定的价款总额向乙方指定帐户支付收购款项，以便乙方落实收购手续。

5、收购完成后，甲乙双方以收购的电站为资产共同设立股份有限公司，其中甲方占股份额为58%，乙方占股份额为42%。

6、新成立的股份公司董事长职务由甲方派出人员担任，总经理职务由乙方派出人员担任，并由乙方具体负责水电站的经营管理。

1．乙方应保证拟收购的电站信息真实，收到甲方转入的前期资金后，应立即开展收购工作，并在收购期间及时与甲方沟通收购进程，确保收购手续完整。

2．在收购期间，甲方应乙方要求，应及时提供相关证件、资信证明配合收购进行。

3、收购不成功时，甲方转入乙方帐户上的收购资金，在乙方扣除与收购相关的费用外，余额应退还甲方。

4、甲乙双方均应保证在双方正式交易协议签订之前、交易期间及不能达成正式交易后的一年内，保守与合作协议相关的秘密。

1、如甲方未按本协议第二条第三款约定转入前期收购资金，则应按拟收购电站总价款（即18亿元标准，下同）的千分之三赔偿乙方违约金。

2、如甲方未按本协议第二条第四款约定转入剩余收购资金，在承担因此造成的损失外，还应按拟收购电站总价款的百分之五赔偿乙方违约金，且乙方不予退还原转入的前期收购资金。

3、因乙方收购手续不完善，给甲方造成损失，除赔偿损失外，还应按拟收购电站总价款的千分之三赔偿甲方违约金。

4、任何一方泄露合作期间内知晓的相关商业秘密时，违约方应赔偿守约方违约金100万元。

双方如发生争议，应首先协商解决，协商不能解决争议的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

1、本协议相关内容应列入拟成立之股份公司章程规定。

2、此协议签订后一年内如未与拟收购方达成任何收购协议，则自动解除。

3、本协议经双方签字并盖章后生效。本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。

甲方： 乙方：

法定代表人：

年 月 日 年 月 日

合作协议书合同免费 合作协议书 三人篇四

甲方：乙方：风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲乙双方在平等自愿的基础上经充分协商，就化妆合作项目、明确合作各方的权利与责任事宜，特订立以下协议条款共同执行。

第一条、合作项目甲方同意在协议有效期内为乙方提供化妆服务，用于乙方_______________栏目的主持人及出镜嘉宾化妆。

1、节目播出频道：__________________________。

2、节目长度：__________________________。

3、节目播出时间：__________________________。

第二条、合作时间本合作协议的有效期为________年____月____日至________年____月____日，甲乙双方若因故提前终止本协议的，应提前_____天书面通知另一方。风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

第三条、合作分工

1、乙方须在______________栏目四个断口中体现主持人化妆由____________提供字样。

2、乙方需提前_____天通知甲方节目录制时间，并由甲方安排专门化妆人员进行主持人及嘉宾全程跟妆。

3、主持人及嘉宾化妆所用化妆品由甲方提供。

4、乙方须在栏目片尾鸣谢中体现甲方招生信息。

第四条、收益分配乙方按每单业务人民币（大写）______元整，（小写）_____元整给甲方结算，乙方带来客户每单业务人民币（大写）_____元整，（小写）_____元整，其中包括乙方餐费、交通费，交通费超过范围按实际情况补贴或协商客户承担。风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

第五条、违约责任在协议有效期内，任何一方对因不可抗力事件所造成的延误或不能履行本协议约定的义务无需承担责任（但必须在不可抗力事件排除后出示有效证据证明发生了不可抗力事件），发生不可抗力事件的一方应积极采取必要、有效措施，以减少因此而造成的损失。如因甲方服务质量发生争议，导致甲方客户拒付化妆费或其他应收费用，乙方应按照本协议的有关约定加倍赔偿甲方的损失。

第六条、其他

1、如发生争议双方应先友好协商，协商不成的，任何一方可向____________人民法院提起诉讼。

2、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力，自双方签章之日起生效。甲方：经办人：联系电话：签约日期：________年____月____日乙方：经办人：联系电话：签约日期：________年____月____日

合作协议书合同免费 合作协议书 三人篇五

甲方：住址：法定代表人：联系电话：传真：

乙方：住址：法定代表人：联系电话：传真：

风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲乙双方本着平等自愿、互相信任、明确分工、密切合作的原则，联合申请________年度国家自然科学基金项目：_____________________，甲方作为项目依托单位，乙方作为项目合作单位。

一、项目分工及经费分配风险提示：

应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。甲方研究任务：乙方研究任务：经费分配比例：甲方国拨经费分配比例为_______%、乙方为_______%。

二、权利义务风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。课题申请与执行期间，甲乙双方均须根据《国家自然科学基金管理办法》、《中华人民共和国合同法》《专利法》、《著作权法》、《关于国家科研计划项目研究成果知识产权管理的若干规定》（国办发30号）和其它国家科技计划管理规定，约束双方的权利和义务。如该项目获得国家自然科学基金委员会（以下简称国家基金委）批准，甲乙双方将就合作研究签订进一步的补充合同。如该项目获批资金额度发生变化，则此协议自动失效并由甲乙双方另行制定合作协议。

三、知识产权归属和分享依托单位与合作单位在申请本课题之前各自所获得的知识产权及相应权益均归各自所有，不因共同申请本课题而改变。在项目执行过程中由双方合作完成的科研成果归属由双方根据实际贡献度协商。基金项目研究形成的论文、著作、软件、数据库、专利以及鉴定、新品系（种）的登记申请、获奖、成果报道等，须注明国家自然科学基金资助和项目批准号，并按照贡献程度排名。双方还可就知识产权问题另行约定。

四、技术情报和资料的保密风险提示：

应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。甲乙方及其有关人员均应遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》和科学技术部《科技保密规定》等国家有关法律法规的要求，承担保密责任，采取保密措施。因申请课题的需要，各自向对方提供的未公开的、或在提供之前已告知不能向第三方提供的与本课题相关的技术资料、数据等所有信息，甲乙双方负有为对方技术保密的责任，并应采取相应的保密措施。本协议服务项目涉及到的双方的技术秘密成果，未经过对方同意，均不得向第三方泄露（包括数据、产品的'技术、用途以及图片、视频资料等），否则将承担法律责任。不管本申请是否获得资助，该条款长期有效。如一方需将双方申请所提供的技术资料等作为其它科研项目申报的基础，需征得对方同意的情况下，方可进行，并签订新的合作申请协议。

五、相关责任乙方同意乙方单位人员（____月年）（共计_______人）参加甲方课题，并保证以上人员个人信息（职称、职务、主持参加国家自然科学基金项目情况）的真实有效性，不存在超项问题。甲方需保证严格按照乙方提供的参加人员信息进行申请书的填写。如因乙方提供信息不准确或甲方未按照乙方提供信息使用人员所导致项目申请过程中的问题，将追究相应方的责任。

六、争议的解决办法风险提示：

合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。如有本协议未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的原则进行商议，也可以请求主管部门进行调解。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定申请______________仲裁委员会仲裁。

七、其它

1、本协议书自双方签字盖x后生效。对本协议书任何条款的修改、补充或更改，双方必须签订书面协议并签字盖x。

2、本协议书正本一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。

八、其它附加条款或附件。

甲方：法定代表人签字：签约时间：________年____月____日

乙方：法定代表人签字：签约时间：________年____月____日

合作协议书合同免费 合作协议书 三人篇六

甲方：(公司名称)

营业执照号：________________ 地址：________________

法定代表人：________________ 电话：________________

身份证号：_______________________

乙方：(公司名称)

营业执照号：________________ 地址：________________

法定代表人：________________ 电话：________________

身份证号：_______________________

经甲、乙双方友好协商，就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议：

本协议又甲乙双方自行商谈，执行期限为______年___月___日至_____年___月___日

1、甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。

2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。

3、甲方有权对乙方施工材料进行封样及审核。

4、甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。

1、甲方负责向乙方提供装饰工程项目。

2、开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位简章确认后的施工图纸、工程报价 及施工工艺说明，并向乙方进行交底，须双方签字认可。

3、甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。

1、乙方有权要求甲方与施工队进行沟通，确保工程的顺利进行。

2、乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款，确保工程的顺利进行。

1、乙方所派出人员须遵守合理的规章制度。

2、乙方所派出人员应能胜任施工中各个环节的工作任务。

3、乙方所对派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。

4、乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的各项合理要求。

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由同

双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议， 作为竣工结算和顺延工期的根据。

6.1对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认，工期应当顺延：

(1)工程量变化或设计变更;(2) 根据现场实际施工情况或经业主单位 或甲方同意工期顺延及其它情况的;(3)不可抗力;

6.2对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

(3)甲方责任造成工期延误的其他情况。

6.3因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量 存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的 相关标准执行。

在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:(1)材料验收;

(2)隐蔽工程验收;(3)竣工验收。

(1)合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款， 即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40% 进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后, 发包人按约定直接向承 包人支付増加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人 支付工程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款 5%,即_________元

(2)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验

收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次(5%-20%)付款,水电改造定位完 工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即 _______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后 付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验 收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。

(3)其他支付方式：11.2 工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程 结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即 视为同意，双方应填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单)并签字，

发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。11.3 工程款全部 结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票(税金另计)。

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规 及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任， 并赔偿给对方造成的经济损失。

2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的， 由发包人负责。

3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理 合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、发包人未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天向 对方支付违约金发包价2元,十五天后乙方可中止合约. 12.5 由于承 包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2元。

1、本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式________份，双方各执________份。

4、合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：(签字盖章) 乙方：(签字盖章)

______年___月___日 ______年___月___日