最新工程款还款协议书二 工程款欠款还款协议书(通用8篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

工程款还款协议书二篇一

法定代表人：______

地址：______

乙方：______

法定代表人：______

地址：______

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：

1、______年______月______日，甲方与乙方就项目签订了《建设工程施工合同》（合同编号：______），建设工程总价款为：______人民币万元整。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。

2、双方在此确认：______除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

1、甲、乙双方经协商同意按如下方式，由乙方向甲方支付建设工程款：

序号：______

应付款金额（元）：______

付款截止日期：______

备注：______

2、乙方未按约定支付款项的，只要某一笔存在逾期（无论逾期金额多少），即视为乙方违约，甲方有权立即要求乙方归还全部建设工程款，不再受上述还款计划的限制。

3、乙方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向甲方支付违约金，同时仍应履行付款义务。

4、甲方指定收款账号：______。

开户行：______。

户名：______。

5、发票：乙方付款后，甲方向乙方开具发票。

1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方承担付款的举证义务。

3、乙方未按约定付款的，甲方有权向公证处申请出具强制执行证书，且有权依据xxx公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。

乙方愿意接受人民法院的强制执行。

1、甲、乙双方在达成签订本协议后日内在公证处办妥本协议的强制执行公证事宜。

2、双方应根据公证处的要求，向公证处提供相关手续、签署相关文件，以按本协议要求办妥公证事宜。

如公证处要求使用公证的协议文本的，则双方应在符合本协议约定的还款总额与还款计划的前提下，签署符合公证处要求的协议及其它文件。

3、办理公证的相关费用由乙方承担。

4、因乙方原因未在上述期限内办妥公证手续的，视为乙方违约。此时甲方有权要求乙方承担以下责任：

（1）乙方应向甲方支付违约金______元；

（2）公证是否办妥不影响本协议之效力。本协议约定的欠款金额继续有效，且甲方有权要求乙方立即全部付清，不受本协议约定的还款计划的限制。

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1、为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：

（1）甲方联系方式

邮寄地址：______。

联系人：______。

电话：______。

电子邮箱：______。

（2）乙方联系方式

邮寄地址：______。

联系人：______。

电话：______。

电子邮箱：______。

双方通过上述联系方式之任何一种（包括电子邮箱），就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。

2、本协议一式四份，协议各方各执一份，另外两份作公证之用。各份协议文本具有同等法律效力。

3、本协议经双方签署后即生效。

签署时间：____________年______月______日

甲方（盖章）：______

联系人：______

联系方式：______

地址：______

乙方（盖章）：______

联系人：______

联系方式：______

地址：______

工程款还款协议书二篇二

借款合同甲方(借款人)：×××(写明借款人的基本情况)

乙方(贷款人)：×××(同上)甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。

一、乙方贷给甲方人民币×××元，于×年×月×日前交付甲方。

二、贷款利息(应按国家规定的标准约定具体的利息，不得超过国家规定的标 准。公民之间也可以无息借款)

三、借款期限(写明具体的年、月、日)

四、还款日期和方式

五、违约责任

六、本合同自×年×月×日生效。

本协议一式两份，双方各执一份。

工程款还款协议书二篇三

乙方：________

关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下：

1、甲方向乙方支付工程款及相关费用共计：550万元人民币。付款方式为分期付款，并约定根据2、3条款的完成情况于______年______月______日前支付100万元，______年______月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。

2、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的`有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。

3、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。

4、乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。

5、本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。

6、双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。

7、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，______区人民法院一份，同样有效。

甲方（公章）：________乙方（公章）：________

委托代理人：________委托代理人：________

电话：________电话：________

传真：________传真：________

邮政编码：________邮政编码：________

工程款还款协议书二篇四

还款收条

本人于_______________年__________月__________日收到某某人还款，人民币_______________元整，特写此收条证明借款已经偿还部分。

部分偿还后，还有_______________元人民币有待以后偿还。本收条一式两份，还款人和收款人各分别保管一份。

特此证明还款人：_________________

收款人：______________

证明人1：_________________张三

证明人2：_________________李四

_______________年__________月__________日

工程款还款协议书二篇五

甲方：________，性别____，____族，________年____月____日出生，住址________________。

乙方：________，性别____，____族，________年____月____日出生，住址________________。

上列甲乙双方于____年建立买卖液压滤芯、历带蚂栓等配件的合同关系。经友好、平等协商，现就有关债权债务达成如下协议：

一、经过核算，甲方于____年____月____日下欠乙方配件费17224元;从____年____月____日至________年____月____日，乙方向甲方共计供货17次，累计下欠货款18222.40元。两项合计下欠金额：35446.40元。其中，债权人是乙方，债务人是甲方，甲乙双方自本协议签订之日起形成新的债权债务关系。

二、甲方自即日起承诺还款。还款期限定于________年____月____日以前。

三、本协议一式叁份，一人一份，签字生效。

甲方：

乙方：

________年____月____日

________年____月____日

工程款还款协议书二篇六

地址：________________电话：_____________邮编：________________ 经过友好协商，双方就有关事项协议如下：

1.还款金额：_____________________________人民币。

2.还款期限：自签订此协议之日起债务人至______年__月___日前还清。具体为_______________________________________。

3.利率：按照________________的利率执行，具体为：________________。

债务人将___________________作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至债务人还清债权人与本合同有关的全部款项及利率为止。

债权人的义务：

1.对债权人交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。

2.在债权人到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给债权人。

债务人的义务：

1.应按照本协议规定时间主动偿还对债权人的欠款及利率。

2.债务人在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

债务人如因本身责任不按合同规定支付给债权人欠款及利息的，债务人应负责违约责任。

第五条本合同经见证后生效。

本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证人留存二份。

债权人： 债务人：

见证人：：

签约日期：_____年_____月_____日

工程款还款协议书二篇七

贷款方：

借款方：

保证人：

经各方充分协商，就延期还款事宜签订协议如下：

第一条、截止_______年_______月_______日，借款方共计欠贷款方本息合计元（其中本金 元，利息元）。现由于借款方资金紧张，经各方协商一致，同意上述全部借款本息按以下期限和数额分期三年偿还：

注；延期还款期间不计息 第二条、为保障贷款方利益不受损害和借款方能按约定计划归还全部借款，贷款方同意在延期还款期间暂不通过诉讼或其它方式要求归还借款。本协议约定的还款期限届满，借款方未按约定归还相应款项的，对应还而未还的款项按每月2%计算违约金。

第三条、延期还款期间借贷双方及保证人的权利义务以及有关事宜按原借款合同和本协议书相关约定执行。本协议与原借款合同或担保合同约定不一致的，以本协议约定内容为准。

第四条、本协议自各方签字或盖章后生效。

贷款方：借款方： 担保方：

签约时间： _______年_______月_______日

工程款还款协议书二篇八

借款人（以下称甲方）：

出借人（以下称乙方）：

甲方因 原因，不能如期偿还年 字第号借款合同的借款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成下列各项：

一、甲方根据年 字第 号借款合同向乙方借用的 资金借款整，（大写） 整应于 年 月 日到期。截止到 年 月 日，上述借款的欠款余额为（大写）整， 现约定延期到 年 月 日偿还。

二、甲方用下列资金或房产归还上条所列延期还款本息：

三、延期后的借款利率，从延期之日起按该借款实际期限的

利率月息 %执行。

四、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按 年 字第 号借款合同约定的条款执行。

延期后，甲、乙双方于年 号公证书上所规定的权利、义务及有关事项仍按该公证书上的规定条款执行。

五、当事人商定的其它事项：

六、本协议从甲、乙各方或授权的代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款全部清偿时自动失效。

七、本协议一式 份，由方执有。

甲方（签字盖章）：乙方（盖章签字）：

年 月 日